引言
装修过程中,业主与装修公司之间的纠纷时有发生。本文以敦化市人民法院调解的一起装修合同纠纷案件为例,揭秘业主维权之路,帮助业主了解如何在遇到装修纠纷时维护自身合法权益。
案件背景
2023年9月,小张与小李夫妇与蓝天公司(化名)签订了装修合同,约定装修总价款为10万元,工期为5个月,截止至2024年2月24日。然而,由于蓝天公司资金链断裂、设计师辞职等原因,装修进度缓慢,最终于2024年8月29日才完成装修,逾期6个月零5天。
业主维权行动
小张和小李夫妇按照合同约定,要求蓝天公司支付逾期的违约金赔偿18500元。双方协商不成,小张和小李夫妇向法院提起诉讼。
法院审理过程
承办法官在收到案件后,第一时间查阅了案卷材料,并在庭审中,小张和小李夫妇主张蓝天公司逾期6个月零5天,耽误其入住,应该进行相应的赔偿。蓝天公司在答辩过程中表示同意支付逾期违约金,但对具体金额有异议,其抗辩逾期交付系因小张和小李在装修过程中有部分增项导致。
调解结果
庭审结束后,法官在双方当事人同意的情况下,组织庭后调解。承办法官以被告同意支付逾期违约金为突破口,向双方释明装修违约责任承担的相关规定,并从情理角度对双方进行耐心细致的劝导。在充分考虑双方当事人权益、减少当事人诉累的基础上,多次调整赔偿方案,最终促使双方达成一致意见,由蓝天公司支付小张和小李工期延误违约金1万元,纠纷圆满解决。
维权启示
- 签订详细合同:在装修前,业主应与装修公司签订详细、明确的合同,明确工期、违约责任等关键条款。
- 保留证据:在装修过程中,业主应保留好相关证据,如合同、付款凭证、施工记录等,以便在发生纠纷时能够提供有力证据。
- 及时沟通:在装修过程中,业主应与装修公司保持良好沟通,发现问题及时提出,避免纠纷扩大。
- 寻求法律途径:在遇到装修纠纷时,业主应依法维权,通过法律途径解决纠纷。
总结
装修纠纷是业主面临的一大难题。通过以上案例,我们可以看到,在遇到装修纠纷时,业主可以通过法律途径维护自身合法权益。同时,业主在装修前应做好充分准备,签订详细合同,保留证据,及时沟通,以避免纠纷的发生。